Подрядчик, отвечавший за отделку многоквартирного дома в Кудрово, вернет заказчику 1,1 млн рублей за нарушение сроков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДСПБ" (далее – истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд) с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕКСЕНИЯ" (далее – ответчик, подрядчик) о взыскании по договору от 20.04.2021 №21-СП/21-СБПб: 1,1 млн рублей неосновательного обогащения за нарушение сроков выполнения работ за период с 17.05.2021 по 19.07.2021, 107 762,30 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.04.2021 по 17.09.2021.

Стороны заключили договор от 20.04.2021 №21-СП/21-СБПб (далее – Договор) на выполнение Подрядчиком за свой риск и своими силами комплекс отделочных работ квартир на объекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, корпус 1, кадастровый номер 47:07:1044001:53586 (далее – объект). 

Уведомлением от 12.07.2021 № 94 заказчик отказался от подписания указанных документов в связи с тем, что у него отсутствовали правовые основания для продления сроков выполнения работ, в выполненных работах выявлены недостатки. Поскольку ответчик ненадлежащим образом выполнял обязательства по Договору, истец письмом от 19.07.2021 №105 уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Письмом от 03.08.2021 №24 ответчик просил приостановить выполнение работ по Договору, ответным письмом от 17.08.2021 №128 истец просил обеспечить явку представителя подрядчика для освидетельствования результатов выполненных работ с участием представителя Технического надзора.

Иск был полностью удовлетворен. 

Ранее мы сообщили о том, что ДЮЦ "Петергоф" в Ломоносове задолжал строительной